Насколько целесообразно коммерсанту держать высокую цену на реализуемый товар?

7.1. В своих взаимоотношениях СТОРОНЫ стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия.

7.2. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

7.3. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего ДОГОВОРА другая сторона в праве предъявить иск в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7.4. В случае просрочки оплаты ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает поставщику неустойку в размере 0,5 % стоимости реализованного, но не оплаченного в срок товара за каждый день просрочки.

7.5. В случае нарушения сроков отгрузки ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок ТОВАРА. Данное обязательство действует при условии выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств по оплате ТОВАРА.

1. Дополнительные и особые условия.

8.1. СТОРОНЫ договорились, что согласование заявок по ДОГОВОРУ может осуществляются посредством телефонной и факсимильной связи. При этом согласованные таким образом заявки имеют юридическую силу.

8.2. Право собственности на ТОВАР переходит с ПОСТАВЩИКА на ПОКУПАТЕЛЯ с момента полной оплаты поставленного ТОВАРА. ПОКУПАТЕЛЬ вправе осуществлять реализацию ТОВАРА с момента его приемки.

8.3. ДОГОВОР, переданный и подписанный по факсу, имеет юридическую силу до момента обмена СТОРОНАМИ его оригиналами.

8.4. Расторжение ПОКУПАТЕЛЕМ ДОГОВОРА в одностороннем порядке возможно лишь при условии письменного уведомления за 1 месяц до предполагаемого расторжения ДОГОВОРА и выполнение им всех принятых на себя обязательств по оплате поставленного ТОВАРА.

8.5. В случае невыполнения ПОСТАВЩИКОМ п. 2.1.6. ДОГОВОРА в установленный срок с момента подачи заявки ПОКУПАТЕЛЕМ из-за отсутствия необходимого товара на складе, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право дополнить секцию своим товаром.

1. Заключительные положения

9.1. По взаимному согласованию СТОРОН в настоящий ДОГОВОР могут вноситься изменения и дополнения, которые имеют юридическую силу с том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих СТОРОН.

9.2. После подписания настоящего ДОГОВАРА все предшествующие переговоры и переписка перестают иметь юридическую силу.

9.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

1. Срок действия договора.

10.1 Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до 31 декабря 1997 г.

1. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК: ИЧП «ВИОРИКА» 630090, г. Новосибирск, проспект Лаврентьева 6А, р/сч 468302 в Новосибирском филиале АКБ ТОКОБАНК БИК 04003772

кор/сч 700161622 ИНН 5405119910, валютный счет 1070015 в НФ АКБ ТОКОБАНК.

Тел./факс: (383-2) 39-12-37, 39-73-71, 39-75-58

ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Академстройторгсервис» 630090, г. Новосибирск, Цветной проезд, 2, р/сч. 006467157 банк 045004896 АКБ СБ Советский филиал БИК 045004896

кор/сч. 800161991, ИНН 5408108384, Код ОКПО 71213, Код ОКОНХ 08849775

тел. 35-55-82, 35-51-33, факс 35-69-89

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор Генеральный директор

ИЧП «Виорика» АОА «АСТС»

подпись подпись

М.П. число М.П. число

В данном договоре отсутствуют рассмотрение таких спорных ситуаций, как: восполнение недопоставки товаров; ответственное хранение товара, не принятого покупателем; тара и упаковка; последствия поставки товаров ненадлежащего качества; последствия поставки неукомплектованных товаров; исчисление убытков при расторжении договора.